Algemene voorwaarden Levering 2015
Digital-Innovations BV
Voorwaarden
Alle prijzen zijn; netto exclusief BTW, in Euro, af magazijn Baarle-Nassau
en per stuk tenzij anders vermeld.
Vrachtkosten:
Orders boven € 500 franco huis. Voor orders onder € 500 wordt
€ 12 extra verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.
Voor pallets en haspels zijn uitzonderlijke tarieven van toepassing.
Hiervoor wordt de prijs van de vervoerder in rekening gebracht.
LEVERINGSVOORWAARDEN
1. Algemeen
1.1 De voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten,
zowel ter zake van de levering van zaken als ter zake van het verrichten
van werkzaamheden.
1.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever of van
derden - waaronder mede inkoopwaarden worden verstaan - binden ons niet,
tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.
1.3 Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van enige opdrachtgever
c.q. derde, prevaleren deze voorwaarden.
2. Aanbod en overeenkomst
2.1 Offertes zijn vrijblijvend, en geldig tot 15 dagen na offertedatum,
tenzij anders vermeld.
2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door
de opdrachtgever wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen
twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.3 Wij hebben het recht, indien de opdracht voor de levering van een
zaak of het verrichten van werkzaamheden niet tot een overeenkomst leidt,
alle kosten, die wij hebben moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken,
aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Prijzen
3.1 Indien in de prijscouranten, aanbiedingen of orderbevestigingen niet
anders is vermeld, zijn de door ons opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting
en verpakkings - en verzendkosten en gelden deze voor levering af werkplaats,
fabriek of magazijn.
3.2 Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen,
heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, hebben wij het
recht deze wijzigingen door te berekenen, ook indien overeengekomen is
dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van
gegeven orders door de opdrachtgever.
4. Levering en levertijd.
4.1 De door ons gegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te
beschouwen zijn, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet
tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden
gesteld.
4.2 Wij zijn gerechtigd de levering op te schorten zolang een opdrachtgever
niet jegens ons al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting
geldt tot het moment dat de opdrachtgever alsnog deze verplichting is
nagekomen.
4.3 De door ons te leveren zaken blijven voor risico van de opdrachtgever.
De keuze van de wijze van transport wordt door ons bepaald. Verzekering
van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij opdrachtgever dit uitdrukkelijk
verlangt. In dit geval komen de kosten voor zijn rekening.
5. Reclame
5.1 De opdrachtgever dient klachten over geleverde zaken of verrichte
werkzaamheden binnen acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden
c.q. de werkzaamheden zijn beëindigd aan ons schriftelijk mede te
delen, bij overschrijding van welke termijn aanspraak jegens ons ter zake
van gebreken c.q. fouten vervalt.
5.2 In geval de door de ons gegrond bevonden klacht over de geleverde
zaken, hebben wij het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan
wel deze door soortgelijke zaken te vervangen. Wij zijn niet gehouden
tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten
is aan onze opzet of grove schuld.
5.3 In geval de door ons gegrond bevonden klacht over verrichte werkzaamheden,
hebben wij het recht deze werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn
op de juiste wijze te verrichten.
Ook in dit geval zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade,
behalve in het geval deze schade te wijten is aan onze opzet of grove
schuld.
5.4 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien
van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.
5.5 Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van ons niet
toegestaan.
6. Betaling
6.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum
zonder aftrek van enige korting. Schuldvergelijking is niet toegestaan.
6.2 Wij hebben het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling,
dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
6.3 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening
van alle verschuldigde rente en gerechtelijke of buiten gerechtelijke
kosten, volgens de factuurbedragen die het laatst verschuldigd zijn; zelfs
al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op andere
facturen.
6.4 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, zijn wij
gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1.5% aan
de opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand
voor een gehele maand wordt gerekend.
6.5 Bij niet of niet tijdig nakomen van enige verplichting van opdrachtgever,
hebben wij het recht om buitengerechtelijke incassokosten aan hem in rekening
te brengen. Deze kosten zullen worden berekend volgens het degressief
lopende incassotarief van de Nederlandse Orde Van Advocaten.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Wij behouden ons het eigendom van alle aan opdrachtgever geleverde
zaken, zolang de opdrachtgever niet aan al zijn betalingsverplichtingen
uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst(en), dit inclusief de rente,
kosten of schadevergoeding, jegens ons heeft voldaan.
7.2 Zolang het eigendom van de zaak niet op de opdrachtgever is overgegaan,
mag deze de zaken niet verpanden of verkopen aan derden.
7.3 De opdrachtgever is verplicht de zaken, die onder eigendomsvoorbehoud
zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom
van ons te bewaren.
7.4 Als de opdrachtgever in gebreke is betreffende de nakoming van zijn
betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert, zijn wij
gerechtigd de zaken terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade, die het gevolg is van
fouten of verzuim van derden, die met instemming van de opdrachtgever
door ons zijn belast met levering van materialen of het verrichten van
werkzaamheden.
8.2 De opdrachtgever bindt zich de door onze afgeleverde zaken te keuren.
De opdrachtgever verklaart daarmee dat hij de zaak in goede staat en vrij
van gebreken heeft afgenomen, tenzij hij binnen acht dagen nadat de zaak
is afgeleverd, de leverancier schriftelijk van deze gebreken op de hoogte
stelt.
8.3 De opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de werking van de
zaak en verplicht zich gebruikers overeenkomstig te instrueren.
8.4 De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden ter
zake van door hem geleverde zaken of door hem verrichte werkzaamheden,
tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg
zijn van grove nalatigheid aan de kant van ons en de opdrachtgever bovendien
aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
8.5 De opdrachtgever verbindt zich ter zake van aansprakelijkheid van
aan derden doorgeleverde zaken, die door ons geheel of ten dele zijn gefabriceerd
of waarvoor wij materialen hebben geleverd, een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
af te sluiten.
9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht, waarop is te verstaan een omstandigheid waaronder
wij geen invloed hebben en dit de levering c.q. de prestatie belemmert
of onmogelijk maakt, voorts een bedrijfsstoring, een storing in de energie
en materiaalaanvoer, een transportvertraging, een staking of het niet
of niet tijdig leveren door leveranciers, wordt de wij ontslagen van de
verplichtingen uit de overeenkomst. In dit geval bestaat er geen recht
van de opdrachtgever op schadevergoeding.
10. Ontbinding
10.1 Mocht de opdrachtgever aan een van zijn verplichtingen jegens ons
niet nakomen, hetzij surseance van betaling aanvragen, hetzij in staat
van faillissement geraken, dan hebben wij het recht, zonder dat nadere
in gebreke stelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, alle met de
betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren,
onverminderd anderen hem wettelijk toekomende rechten.
11. Toepasselijk recht
11.1 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht
van toepassing met uitsluiting van de eenvormige wet op de koop roerende
lichamelijke zaken.
11.2 Geschillen tussen de opdrachtgever en ons zullen worden voorgelegd
aan de Arrondissementsrechtbank te Breda, voor zover wettelijke bepalingen
zich niet hiertegen verzetten.
The acceptance of orders by Digital-Innovations
B.V. and general terms of trade.
These terms take priority over the conditions of purchase that may figure
on client order forms or other documents.
1. PRICES
Our unit prices are Ex Works Baarle-Nassau. The price that will be applied
is the current price in the country of sale at the date of receipt of
order. Orders accepted by our agents are only formalized following our
confirmation.
2. TRANSPORT
Transportation costs will be paid for by the client. The risks of transport
and problems that could occur during transportation will be at the expense
of the client, even when the goods are shipped free delivered. The client
will adopt the necessary measures with the transport company the moment
the goods are received and will have to confirm by registered letter the
event of any loss or damage caused to the goods, and send a copy of the
same letter to the shipping agent
3. DELIVERY TIMES, DELIVERIES, RETURNS AND COMPLAINTS
Digital-Innovations B.V. will only accept orders that are confirmed
in writing. Delivery times are only indicative and the delays that may
occur cannot be held as a reason to refuse the acceptance of the material
or as a cause for compensation.
Digital-Innovations B.V. reserves the right to organize the delivery of
the goods in one or several shipments, and to invoice the goods in accordance
with the agreed terms. No return of material will be allowed without the
express prior authorization of Digital-Innovations B.V. In the event that
the return of the material is accepted, the goods must be in perfect working
condition and in their original packing and sent to us carriage-paid with
a photocopy of the authorization of the return and the initial invoice.
Any complaint regarding the delivered material must be made within the
8 days that follow the reception of the goods.
4. GUARANTEE
The material is guaranteed for two years following the date of the invoice
for the Digital-Innovations B.V. products to the client and will be validated
by the presentation of the purchase document of the product in question.
The guarantee is strictly limited to the replacement of the materials
supplied by Digital-Innovations B.V. , and does not cover any damage or
breakdowns due to misuse, incorrect installation, or prohibited manipulation
or handling of the materials, carried out by the client before returning
the goods to Digital-Innovations B.V. This guarantee does not imply any
liability on part of Digital-Innovations B.V. for compensation or damages
whatsoever.
5. TERMS AND CONDITIONS OF PAYMENT
Each of the agreed terms and conditions of payment will be negotiated
with the client and confirmed in writing. Any delay in the agreed date
of payment could be cause for an additional invoice to cover the costs
of delay and damages.
6. RESERVE OF OWNERSHIP CLAUSE
Digital-Innovations B.V. reserves the rights to full ownership of the
goods until the purchaser has totally satisfied the full payment of the
agreed price. The purchaser is obliged to make every effort to preserve
and maintain the goods in perfect order and to cover the goods with a
fully comprehensive insurance policy. Should the purchaser fail to satisfy
any of their obligations, Digital-Innovations B.V. may exercise its rights
of ownership and withdraw the goods or demand the fulfilment of the obligation
of payment.
7. COMPETENT JURISDICTION
For any question relating to the fulfilment or interpretation of the
contract or its incidence, the parties, with the express renunciation
of any other body or authority that may correspond to them, agree to submit
any dispute to the competence of the courts and tribunals in the jurisdiction
of our registered head office.
|